Акт простоя по вине заказчика. образец и бланк 2018 года

Акт простоя техники образец

В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

  • уменьшению объемов производства,
  • задержке сроков сдачи объекта,
  • падению доходов,
  • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

Акт простоя образец бланк

Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ. Создание комиссии Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

ВниманиеВ комиссии надо выделить главное лицо, т.е. председателя, и рядовых членов. Как составить акт простоя При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями.

Акт простоя (рекомендуемый образец заполнения)

Митина О.А. Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р. 12 Немчук В.И. Основное пр-во Маляр 5 р.
13

ВажноНовикова Г.И. Основное пр-во Штукатур 5 р. 14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К.

Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель.

О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович. Заявитель: Производитель работ Е.А. Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам.

руководителя по экономике и финансам В.К.

Акт простоя по вине заказчика

Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся.

Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.

В подобных ситуациях долг работника считается исполненным лишь после того, как поставил руководство в известность о тех или иных непреодолимых обстоятельствах.

В случае замалчивания факта простоя это классифицируется как дисциплинарное нарушение ТК, что влечёт за собой дисциплинарную ответственность работника в соответствии с 192 статьёй ТК РФ, посредством которой на трудящегося может быть наложено взыскание в материальной форме в пользу работодателя.

Акт простоя оборудования. форма n 6.8

Акт о вынужденном простое автомобиля г. « » 20 г.

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя перевозчика) Марка и государственный номер автомобиля: Государственный номер прицепа: Водитель: Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц: (фамилия, должность) (фамилия, должность) (фамилия, должность) (фамилия, должность) Грузоотправитель: Грузополучатель: Транспортная накладная №: Заказ-наряд №: Наименование груза: Описание обстоятельств, вызвавших составление акта: В связи с вынужденным простоем на территории/вне территории в ожидании (ненужное зачеркнуть) (погрузки/разгрузки/оформления документов) был составлен настоящий акт. Время и дата подачи автомобиля на погрузку: ч. мин., « » 20 г., время и дата начала погрузки: ч. мин. « » 20 г. Таким образом, простой автомобиля составил часов.

Акт о простое

При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.

ФАЙЛЫСкачать пустой бланк акта простоя по вине заказчика .docСкачать образец акта простоя по вине заказчика .doc Что понимается под термином «простой работы» В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.

Чем может быть вызван простой и его последствия К простою могут привести самые разные обстоятельства.

Акт о простое — образец

Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах. Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.

Для чего нужен акт простоя Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.

В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.

Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени.

Виды простоя Ориентируясь на 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), юристами выделяются несколько видов простоя:

Источник: http://dolgoteh.ru/akt-prostoya-tehniki-obrazets/

Как правильно составить акт вынужденного простоя генерального подрядчика

Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ. Создание комиссии Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д. В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет.

Количество участников комиссии ничем не ограничивается, но в любом случае их должно быть не меньше двух человек. В комиссии надо выделить главное лицо, т.е. председателя, и рядовых членов.

Как составить акт простоя При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями.

Не выполняются условия договора по вине заказчика Соответственно закончить работу мы не можем, сроки по договору истекают, заказчик на контакт идёт, но действий или решений не предпринимает (просто слушает), акты выполненных работ естественно не подписаны, деньги не выплачены.

Наши действия? Вы указали, что «заказчик на контакт идёт, но действий или решений не предпринимает (просто слушает)» из чего я сделала вывод, что Вы предпринимаете попытки рарешить данную ситуацию посредством устного общения (телефон, личные встречи), вместо того, чтобы направить в адрес заказчика письмо с требованием предоставить до окончания срока действия договора и указать, что в если договор не будет исполнен по вине заказчика, он не освобождается от оплаты Ваших услуг.Расходы, возникающие в связи с возмещением простоя подрядчика руб.
в том числе НДС; 3. затрат, указанных в п.

Акт простоя по вине заказчика

ВниманиеТакже посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ. Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

  1. Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу.

Но если такого образца нет, это не беда – можно составлять акт в свободном виде, с точки зрения закона нарушением это не станет.

  • Во-вторых, акт разрешается писать вручную или набирать на компьютере. При этом, если используется второй вариант, документ после формирования следует обязательно распечатать – это нужно для того, чтобы члены комиссии и прочие присутствующие при составлении акта лица могли заверить его при помощи своих подписей.
  • Без их личных автографов бланк не обретет законной силы.

    Акт простоя по вине заказчика образец бланк

    Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.

    Оплата времени простоя в соответствии с Трудовым кодексом Она устанавливает правила, по которым производится оплата времени простоя, в зависимости от того, какими причинами он вызван. Простой, произошедший по вине работодателя. В этом случае причиной становятся виновные действия (бездействие) работодателя либо чрезвычайные ситуации, вызванные природными или техногенными факторами.

    Оплата вынужденного простоя по вине заказчика

    Важно

    ФАЙЛЫСкачать пустой бланк акта простоя по вине заказчика .docСкачать образец акта простоя по вине заказчика .doc Что понимается под термином «простой работы» В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

    Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.

    Чем может быть вызван простой и его последствия К простою могут привести самые разные обстоятельства.

    Расходы, возникающие в связи с возмещением простоя подрядчика

    КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленных в соответствии с Соглашением за соответствующий отчетный период.

    предусмотренном договором на основании акта о простое, расчете расходов, подлежащих возмещению и счета на оплату.

    Расходы при вынужденном простое Любая приостановка хозяйственной деятельности оказывает прямое влияние на задействование трудовых ресурсов.

    В частности, в связи с этим трудовое законодательство содержит официальное определение простоя деятельности (ст. 72.2 ТК РФ): «Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера» .

    Читайте также:  Приёмная семья выплаты в 2022 екатеринбург

    Заказчик оплачивает простой подрядчика

    Что понимается под термином «простой работы» Чем может быть вызван простой и его последствия Простой может привести к

    • уменьшению объемов производства,
    • задержке сроков сдачи объекта,
    • падению доходов,
    • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

    Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте. Для чего нужен акт простоя Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.

    Простой – как оформить

    В договоре следует указать кем именно устанавливались причины простоя, и кем он засвидетельствован. Следует отметить, что следует придерживаться формы первичного документа.


    Регулируется данная форма статьей 9 Федерального закона 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.

    Если заказчик пытается избежать ответственности путем не подписания акта, вторая сторона должна сделать пометку в акте и подписать лично.

    Суд может признать данный акт не действительным, если сочтет достаточными основания для не подписания данного акта заказчиком. Тем не менее, акт подписанный лишь одной стороной не может являться доказательством.

    В данном случае сотрудникам, которые находятся в простое по вине заказчика следует предоставить иные доказательства для подтверждения своей правоты в суде. Такими могут являться сотрудники работающие с последним, организации, которые являются свидетелями данной ситуации и т.д.

    Ни одна организация не может исключать простой по ряду причин, такими причинами может являться заказчик, сотрудник, неполадки с технической стороны, проблемы с поставщиками и т.д. Не зависимо от виновника простоя, он должен быть обязательно зафиксирован актом о простое.

    Акт простоя по вине заказчика Законодательство не регламентирует формат акта о простое, в связи с чем унифицированной формы не существует. Составить и заполнить акт о простое можно самостоятельно.
    В данном акте требуется указать причину простоя, дату начала простоя, также возможно указать примерную дату окончания простоя.

    Обязательным является указание причины простоя. Указанием причины простоя и виноватых лиц, определяется по чьей вине начался простой. Соответственно кто должен нести ответственность согласно заключенного договора.

    Простой, причинами которого стали обстоятельства, не зависящие от воли работника и работодателя. Как оплачивается простой по вине работодателя ; если у кредитной организации отозвали лицензию (ст.

    349.4 ); если забастовщики помешали не участвующему в забастовке исполнять свои обязанности ( ст. 414 ).

    Кроме того, есть еще масса вариантов, которые Кодекс предусмотреть не может: финансовый кризис, замена оборудования или перебои в поставках комплектующих.

    И все эти обстоятельства характеризуются как простой по вине работодателя, — оплата в таком случае должна быть произведена в соответствии с Кодексом о труде. Трудовой кодекс не дает ответа на этот вопрос.

    Оплата простоя по вине работодателя — ключевые моменты Ему следует вовремя оповестить работодателя о возникновении проблемы только в том случае, если произошла поломка оборудования или возникла иная ситуация, в результате которой он не может нормально выполнять свои трудовые функции. Сотрудник отстранен от работы, в связи с тем, что он не прошел переподготовку в области охраны труда либо медицинский осмотр.

    Работник приостановил работу, т.к. Размер доплаты за время простоя может быть и более высоким, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором. Сумма, причитающаяся рабочим за простои, должна быть отмечена в листке учета простоев, где также указываются время начала, окончания и длительности простоя, причины и виновники его возникновения.

    Источник: http://law-uradres.ru/kak-pravilno-sostavit-akt-vynuzhdennogo-prostoya-generalnogo-podryadchika/

    Претензии и акты в грузоперевозках

    Что делать, если груз прибыл повреждённым или с недостачей? Какие действия должны последовать, если транспорт прибыл с опозданием или вообще не прибыл, сорвав погрузку? Как действовать перевозчику, если от пользования его транспортное средство, прибывшее на погрузку, отказываются грузить или если на выгрузке отказываются от груза? Выход во всех этих ситуациях один – составлять акт, а затем претензию и направлять их перевозчику или заказчику. Давайте разберёмся – что это за документы и почему вообще их надо составлять.

    В постановлении Правительства от 15 апреля 2011 года №272 претензиям и актам отведена VII глава. Статья 79 устанавливает случаи, в которых составляется акт, это:

    а) невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки груза;б) непредоставление транспортного средства и контейнера под погрузку;в) утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза;г) непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза;д) отказ от пользования транспортным средством, предоставляемым на основании договора фрахтования;е) просрочка доставки груза;ж) задержка (простой) транспортных средств, предоставленных под погрузку и выгрузку;

    з) задержка (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и предоставленных под погрузку.

    В транспортной накладной и заказ-наряде делаются отметки о составлении акта. Помните об этом!

    Статья 82 постановления Правительства от 15.04.2011 №272 устанавливает сведения, которые должны содержаться в акте:

    а) дату и место составления акта;б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта;в) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта;г) в случае утраты или недостачи груза, повреждения (порчи) груза — их описание и фактический размер;

    д) подписи участвующих в составлении акта сторон.

    В случае, если какая-то из сторон отказывается подписать акт, то причина этого указывается в акте – об этом говорится в ст. 82 постановления Правительства №272 от 15.04.2011. Срок составления акта определяется 80-ой статьёй этого же постановления – это день обнаружения обстоятельств для составления акта.

    Впрочем, если невозможно составить акт в этот же день, то его возможно составить на следующий день. Кроме того, если одна из сторон уклоняется от участия в составлении акта, то акт составляется в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением второй стороны — об этом также говорится в ст.

    80 ППГ.

    Акт составляется в таком количестве экземпляров, сколько лиц участвовало в его составлении.

    Образцы часто применяемых в грузоперевозках актов в формате Microsoft Word:

    Акт о срыве погрузки по вине перевозчика.

    Акт о срыве погрузки по вине заказчика.

    Акт об опоздании автомобиля на погрузку.

    Акт вынужденного простоя автомобиля.

    Акт о недостаче груза.

    Претензии в грузовых автоперевозках

    Срок исковой давности, предусмотренный для автомобильных грузоперевозок, составляет 1 год. Этот срок установлен статьёй 42 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Отсчёт срок давности начинается со дня наступления события, служащего причиной предъявления претензии заказчику или перевозчику.

    Все претензии предъявляются в письменном виде. Статья 88 Постановления Правительства от 15.04.2011 №272 определяет следующие сведения, которые должны содержаться в претензии:

    а) дату и место составления;б) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места жительства) лица, подавшего претензию;в) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес места нахождения (места жительства) лица, к которому предъявляется претензия;г) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для подачи претензии;д) обоснование, расчет и сумма претензии по каждому требованию;е) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в претензии (акт и транспортная накладная, заказ-наряд с отметками и др.);

    ж) фамилию, имя и отчество, должность лица, подписавшего претензию, его подпись, заверенную печатью.

    Претензия составляется в двух экземплярах: один отправляется контрагенту, второй остаётся у стороны, подающей претензию. Рекомендуется высылать претензию заказным письмом с описью вложения, чтобы у стороны, принявшей претензию, не было возможности заявить, что в письме были чистые листы. Отсылать претензию дополнительно факсом или электронной почтой можно, но не обязательно.

    Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней, по истечении которого сторона, к которой предъявляется претензия, обязана либо удовлетворить её полностью, частично или же отклонить. В двух последних случаях необходимо аргументировано указать причину принятия такого решения.

    Вы можете скачать образцы претензий о срыве погрузки как по вине перевозчика, так и по вине грузоотправителя в формате Microsoft Word. 

    Претензия о срыве погрузки по вине перевозчика.

    Претензия о срыве погрузки по вине грузоотправителя.

    Претензия о вынужденном простое автомобиля.

    Претензия об опоздании автомобиля на погрузку.

    Претензия о недостаче груза.

    Помните, что претензия – это очень важный документ. Согласно ст. 797 ГК РФ, до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

    Источник: http://atp-23.ru/pretenzii_i_akty

    Акт о простое — образец

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

    ТРЕСТ «МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1»

    г. Москва                                                                              01.10.2008 г.

    А К Т

    о простое

    Мной, производителем работ Зотовой Еленой Антоновной, в присутствии заместителя руководителя по производству Калины Евгения Дмитриевича, заместителя руководителя по экономике и финансам Зеленюка Валерия Константиновича, 01 октября 2008 года в 9 часов 00 минут зафиксирован простой следующих работников ввиду отсутствия объектов и объемов работ:

    № п/п Фамилия, И.О. Подразделение Должность
    1 Бормотова Л.И. Основное пр-во Штукатур 4 р.
    2 Волкова Т.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.
    3 Голыбина М.А. Основное пр-во Штукатур 5 р.
    4 Дмитриева Н.И. Основное пр-во Маляр 5 р.
    5 Иншакова Л.А. Основное пр-во Маляр 5 р.
    6 Кленина Н.И. Основное пр-во Маляр 5 р.
    7 Козлов Г.А. Управление производством Прораб
    8 Коновалов Н.Н. Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р.
    9 Корепанова З.В. Основное пр-во Маляр 5 р.
    10 Митина О.А. Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р.
    11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р.
    12 Немчук В.И. Основное пр-во Маляр 5 р.
    13 Новикова Г.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.
    14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка
    15 Рябова Л.К. Основное пр-во Маляр 5 р.
    16 Садикова Н.Е. Основное пр-во Маляр 5 р.
    17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ
    18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р.
    19 Смирнов М.М. Управление производством Прораб
    20 Фомин А.С. Основное пр-во Подсобный рабочий
    Читайте также:  Что могут изымать судебные приставы у должника статья

    Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.

    Окончание простоя – не установлено.

    Виновная сторона – Работодатель.

    О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.

    Заявитель:

    Производитель работ                                                                              Е.А. Зотова

    Свидетели:

    Зам. руководителя по производству                                                    Е.Д. Калина 

    Зам. руководителя по экономике и финансам                             В.К. Зеленюк

    Ознакомлен:  

    Начальник отдела кадров                                                                    Б.А. ПРИГОЖИН

    Источник: http://kdpconsulting.ru/primery-dokumentov/474-akt-o-prostoe.html

    Акт простоя по вине заказчика образец и бланк 2018 года

    Так белорусские суды при установлении факта простоя оценивают все предоставленные документы в совокупности заявки, cmr, карты простоя и т. И она всегда безошибочно угадывала, занимается ли барьер такими делами официально. В связи с тем что перечень причин простоя является открытым, ими можно признать отсутствие объемов работ в связи с уменьшением количества заказов и др.

    Согласно этому приложению, первая тонна в кузов-фургон загружается 13 минут, все последующие 3 минуты, т. Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, ст. Время погрузочно-разгрузочных работ вычисляется по приложению 6 к ппгат. Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, в которой просит решение суда от 05.

    В ноябре 2012 года сторонами были подписаны заявки на перевозку груза в международном сообщении заявка n 36 от 09. стопроцентно решить делему могло бы применение тахографа, но применение таких устройств значит и полное соблюдение критерий труда водителя.Акт на брак является важным документом, невзирая на то, что он не относится к первичным бухгалтерским.

    Акт о обычное техники по вине заказчика эталон.Акт простоя техники эталон акт простоя техники эталон он, какая акт простоя техники эталон было год.У нас также отыскивают акт принужденного простоя автотранспорта.Для чего необходимо составлять акт простоя по вине заказчика.Акт о обычное техники по вине заказчика эталон. Акт простоя по вине заказчика эталон бланк.

    Акт о списании автотранспортных средств формы ос 4а.

    Подскажите пожалуста как верно отразить претензию если наша организяция выставляет заказчику за обычный автотранспорта. Kochkina432 практически по инициативе работодателя на основании приказа ооо монти от 21.

    Все, не считая эталона акт простоя автотранспорта, луизы и даже застенчивые оказались ребятишки.Ни одна организация не может исключать обычный по ряду обстоятельств.

    , где наименование работы (услуги) обычный по вине заказчика, (по нашей вине.

    Акт вынужденного простоя автотранспорта — пик-транспорт

    Ruакт о простоя по вине заказчика эталон. эталон акта простоя по вине заказчика. В согласовании с контрактом на оказание автотранспортных услуг истец предоставил ответчику 2 автомашины.

    Но что делать, когда создание остановлено на несколько недель либо месяц?нерадивый получатель может сознательно лишать водителя доступа к местности, рассчитывая получить штраф за просрочку доставки груза.

    Источник: http://mgri-rggru.nichost.ru/polojenie/akt-prostoya-tehniki-obrazets.html

    Оплата вынужденного простоя по вине заказчика

    Расходы, возникающие в связи с возмещением простоя подрядчика

    «Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика документально подтвержденные фактически понесенные расходы в случае задержки в выполнении работ по монтажу фасада (простое Подрядчика) более чем на 15 календарных дней по причине нарушения сроков возведения железобетонного каркаса Объект». 2. возмещения расходов по повторной перебазировке персонала и механизмов, аренды сборочного цеха, оформления виз на персонал, аренда машин и механизмов, оплата электроэнергии, вывоз мусора, накладные расходы в размере 17 млн.

    Как оплачивается простой по вине работодателя

    В толковом словаре Ефремовой слово объясняется как «вынужденное бездействие». Говоря о том, что такое вынужденный простой по вине работодателя, ТК РФ добавляет важные характеристики этого бездействия: оно должно возникнуть по экономическим, техническим или организационным причинам.

    если работник не прошел медосмотр или проверку знаний по ОТ не по своей вине ( ст.76 ); если работник обязан был пройти проверку знаний по ОТ при подземных работах, но такая проверка не была проведена по вине работодателя ( ст. 330.4 )

    Последствия простоя

    Кто виноват в простое производства?

    Ответов на этот вопрос может быть несколько. И каждый из них сопряжен с последствиями.

    Как работнику провести время простоя? И как оно оплачивается? А может ли предприятие при возникновении простоев отправить сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы?

    Что говорит законодательство о «вынужденном» отдыхе по инициативе компании?

    Простои могут возникать по вине работодателя, сотрудника и по не зависящим от них причинам.

    Какие это суммы? Что делать, если работник заболел в период простоя?

    Должны ли сотрудники сидеть на рабочих местах? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей статье.

    Что такое простой? С огласно статье 72.2 ТК РФ простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Что конкретно подразумевается под указанными причинами, ни Кодекс, ни иные нормативные правовые акты не поясняют.

    Оплата простоя по вине работодателя — ключевые моменты

    Определение понятия простоя четко дается в законодательстве. Под ним расценивается как временное приостановление работы. Наступление данного обстоятельства может характеризоваться определенными причинами, которые могут быть техническими, организационными, технологическими или экономическими.

    Что именно должно пониматься под указанными причинами, закон не поясняет.

    При возникновении данной ситуации, влияющей на работу предприятия по вине работника, необходимо провести тщательное расследование, в которое входит создание специальной комиссии, составление акта и требование с работника объяснительной записки по поводу случившегося.

    Акт простоя по вине заказчика образец бланк

    Ни одна организация не может исключать простой по ряду причин, такими причинами может являться заказчик, сотрудник, неполадки с технической стороны, проблемы с поставщиками и т.д. Не зависимо от виновника простоя, он должен быть обязательно зафиксирован актом о простое.

    Законодательство не регламентирует формат акта о простое, в связи с чем унифицированной формы не существует.

    Составить и заполнить акт о простое можно самостоятельно.

    Многие предприятия вынуждены принимать решения о приостановке работы — это наиболее актуальный способ сокращения расходов на персонал. Однако его необходимо обосновать перед трудовыми инспекторами, то есть дать документальное подтверждение длительности простоя, причин, по которым он произошел, и указать, кто из работников был вынужден приостановить работу.

    В законодательстве не сказано, какие документы необходимо оформить, как вводить на предприятии простой и прекращать его, поэтому у сотрудника кадровой службы могут возникнуть вопросы.

    Как оформить и оплатить простой по вине работодателя

    Несмотря на то, что работодатели всячески пытаются избежать ситуации, которая трудовым законодательством названа простоем, она нередко имеет место быть на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса.

    Трудовым кодексом Российской Федерации урегулированию этой проблемы посвящено не так много статей.

    Как правильно оформить простой по вине работодателя и как рассчитаться с работниками, не нарвавшись при этом на штрафы, – наболевший вопрос, ответить на который мы попытаемся в данной статье.

    Источник: http://juridicheskii.ru/oplata-vynuzhdennogo-prostoja-po-vine-zakazchika-38415/

    Простой транспортных средств

    При исполнении договора перевозки возможен сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой, а также простой на границе.

    Причины таких простоев различны.

    В том случае, если простой происходит по причине, зависящей от заказчика транспорта, перевозчику необходимо надлежащим образом фиксировать данные факты, в противном случае возникают сложности с доказыванием самого факта простоя.

    Нормы времени простоя при погрузке и загрузке грузов при автомобильных перевозках грузов утверждены Правилами автомобильных перевозок грузов, утвержденными постановлением Совета Министров РБ от 30.06.2008 № 970 (далее — Правила № 970).

    Накладные и путевые листы — обязательные документы при осуществлении автомобильной перевозки

    Как известно, для перевозок грузов или пассажиров автомобильным транспортом в качестве обязательных документов используют путевой лист и товарно-транспортные накладные, в т.ч. международного образца, которые необходимы для отражения работы, выполняемой перевозчиком.

    Правилами заполнения данных документов предусмотрено, что сведения о простое автотранспорта у заказчика должны быть занесены в определенные графы, и на их основании рассчитывается сверхнормативный простой.

    Так, в графе 22 международной товарно-транспортной накладной «CMR» (далее — CMR-накладная) указывается дата и фактическое время прибытия автомобиля под погрузку и его убытие. Данная информация заверяется отправителем груза подписью (с расшифровкой) и штампом.

    В графе 24 CMR-накладной получатель указывает дату получения груза, время прибытия автомобиля под разгрузку и убытия после ее окончания в часах и минутах.

    Аналогичная информация времени простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой указывается в графе 17 первичного учетного документа формы ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» (далее — накладная ТТН-1).

    CправочноИнструкция о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной «CMR» утверждена постановлением Минтранса РБ от 20.02.2012 № 11. Форма CMR-накладной — приложение к данной Инструкции.Форма накладной ТТН-1 и Инструкция по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» утверждены постановлением Минфина РБ от 18.12.2008 № 192.

    Сверхнормативные простои автомобиля подлежат оплате заказчиком

    За простои грузового транспортного средства на погрузке или разгрузке сверх установленных в соответствующем договоре норм времени, а также за простои в месте стоянки или пути следования, возникшие по вине грузоотправителя (грузополучателя), он должен выплатить автомобильному перевозчику неустойку исходя из повременного тарифа, если иное не предусмотрено в соответствующем договоре (п.374 Правил № 970).

    Основанием для предъявления автомобильным перевозчиком претензии к заказчику автомобильной перевозки за простой грузового транспортного средства:

    • на погрузке (разгрузке) служат отметки в товарно-транспортной накладной и путевом листе (если типовая форма путевого листа содержит соответствующие реквизиты) о времени прибытия и убытия грузового транспортного средства (п.108 Правил № 970);

    Читайте также:  Налог на имущество дарение нк рф

    • в месте стоянки служит письменный отказ этого заказчика от выполнения договора об автомобильной перевозке груза (п.109 Правил № 970).

    Ошибки, допускаемые при оформлении простоев

    Казалось бы, все довольно просто: нужно зафиксировать сверхнормативный простой, сделав соответствующие отметки о нем в товарно-сопроводительных и транспортных документах, и потребовать его оплаты.

    Однако практика показывает, что иногда таких доказательств просто не хватает. И происходит это потому, что фактически стороны используют различные документы, подтверждающие простой на загрузке или выгрузке: карта простоя, лист простоя, лист прибытия и убытия и при этом небрежно относятся к их оформлению.

    Установленной для общего пользования формы документа, подтверждающего простой, не существует, равно как и его названия.

    Если все-таки для учета простоев используется какой-то из перечисленных документов, то бланк такого документа, оформляемый на каждый автомобиль, водитель перевозчика должен иметь при себе. Но не всегда этот документ — вариант, по которому практически гарантировано отсутствие спора.

    Как следует из вышесказанного, карту простоя в месте погрузки или выгрузки может заменить отметка о прибытии-убытии, сделанная, например, в CMR-накладной.

    Стороны сами усугубляют ситуацию, подписывая договора с довольно путаными положениями об оформлении и оплате сверхнормативных простоев.

    Приведем примеры таких формулировок в договорах перевозки.

    Пример 1Простой транспортного средства свыше указанного времени оплачивается Заказчиком при условии письменного информирования Заказчика до истечения вышеуказанного времени. При этом необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих факт простоя: накладную CMR с соответствующей отметкой и карту простоя, подписанную грузоотправителем (грузополучателем), с проставлением печати, подписи директора.
    Пример 2Перевозчик обязан своевременно в письменном виде проинформировать Заказчика о возможности простоя и впоследствии представить Заказчику подписанные оригиналы документов (карт простоя), подтверждающих факт задержки транспортного средства в пути, простоев у отправителя (получателя) груза, на таможнях стран транзита для успешного разрешения проблем, в случае их возникновения по вышеуказанным причинам.

    Проанализируем приведенные тексты.

    В чем ошибка перевозчика?

    Как известно, заказчиком перевозки не всегда выступает непосредственно грузоотправитель или грузополучатель. Поэтому соглашение с заказчиком о том, что карты простоя должны быть пописаны последним с проставлением его печати, на практике оказывается невыполнимым условием, что влечет отказ во взыскании и оплате простоев по формальному основанию.

    Как делать правильно?

    В договорах логичнее согласовать с Заказчиком условие о том, что карта простоя будет составлена в месте погрузки или выгрузки и подписана в месте погрузки (выгрузки) представителем лица, осуществляющим эти работы.

    Не торопитесь также делать обязательным к исполнению условие о наличии расшифровки подписи или указание, что карта простоя должна быть подписана только руководителем соответствующего юридического лица, так как на практике исполнить это также может быть весьма затруднительно.

    Если стороны четко определили, что карта простоя должна быть подписана директором грузоотправителя, то при подписании карты иным лицом грузоотправителя у перевозчика есть формальное основание, по которому суд откажет ему в требовании оплатить простой.

    Обратите внимание!

    Если требование об оформлении карт простоя в местах погрузки или выгрузки можно хоть как-то согласовать, то вопрос об оформлении простоев в зонах таможенного контроля при досмотре транспортных средств остается неурегулированным: не всегда сотрудники таможенных органов делают отметку в картах простоя, оформляемых перевозчиками.

    Самой простой рекомендацией при простоях на таможне будет немедленное письменное уведомление о таких случаях заказчика перевозки.

    При этом сообщение о задержке при досмотре водитель делает в офис перевозчика, а из офиса отправляется письменное сообщение заказчику перевозки.

    Точно также нужно поступить в том случае, когда грузоотправитель или грузополучатель отказывается оформить карты простоя (проставить соответствующие штампы и подписи). В таком случае рекомендуем для подтверждения своего требования об оплате простоев сделать отметки в товарно-сопроводительных документах (CMR-накладной, ТТН-1).

    Форма акта простоя должна быть согласована сторонами договора

    Включая в договоры условие об оформлении карт (листов) простоя, стороны часто забывают согласовать образец такого документа и определить его статус по отношению к договору. Или, оформляя простои, забывают, что не полностью выполнили договорные условия и не сделали отметки о простоях в накладных либо не проставили печати (штампы) на картах простоя.

    Практика хозяйственных судов Республики Беларусь показывает, что при установлении факта простоя оцениваются все представленные документы в совокупности: заявки, накладные, CMR-накладные, карты простоя (если они имеются) и т.д.

    При рассмотрении в арбитражных судах споров о взыскании штрафов за простой с российских заказчиков часто возникает вопрос: что такое карта простоя, кем утвержден ее образец и почему именно этим документом, а не отметками в накладных должен подтверждаться факт сверхнормативного простоя?

    Поэтому при заключении договора не стоит забывать, что карта (лист) простоя это не утвержденный на законодательном уровне документ, на основании которого должна быть произведена выплата по договору, поэтому ее (его) форму необходимо согласовать с заказчиком перевозки. Например, указав, что форма документа является приложением к договору, а следовательно, именно в данном виде обязательна к применению.

    Документы, подтверждающие простои, могут выглядеть по-разному, однако от их подробного и правильного заполнения зависит факт получения перевозчиком штрафных санкций за простой.

    Не забывайте и об иных формальных действиях, согласованных в договоре, которые могут стать основанием для отказа в требовании об оплате простоев, например об обязанности своевременно и письменно информировать заказчика о возникновении простоя.

    Форма такого письменного сообщения должна быть согласована сторонами в договоре, поскольку любой простой влияет на осуществление перевозки.

    Например, при автомобильной перевозке груза в международном сообщении, следуя нормам Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19.05.1956, перевозчик обязан запрашивать инструкции у уполномоченного лица, если выполнить перевозку на условиях CMR не представляется возможным (ст.14, 15 КДПГ).

    Анна Шинкевич, юрист

    Источник: http://auto-cargo.com/article/37-normativnye-dokumenty/95-prostoy-transportnyh-sredstv.html

    Как правильно составить акт вынужденного простоя генерального подрядчика

    Как оплатить время простоя по вине работодателя в случае, если работник устроился в учреждение в месяце, когда случился простой? Вынужденный простой по вине работодателя

    1. состояние здоровья работника соответствует предложенной работе.
    2. перевод на срок не более одного месяца;
    3. предоставляемая работа соответствует квалификации сотрудника;

    Если же работодатель намерен перевести своего сотрудника на другую временную работу на срок более одного месяца либо на работу с более низкой квалификацией, то в этом случае необходимо письменное согласие сотрудника. Акт простоя по вине заказчика При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.

    Поделиться в Как рассчитать вынужденный простой по вине заказчика 157 ТК РФ: — время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника; — время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя; — время по вине работника не оплачивается. — по вине работодателя — «РП» или «31»; — по вине работника — «ВП» или «33»; — по причинам, не зависящим от работника и работодателя, — «НП» или «32». Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» .

    Акт простоя по вине заказчика

    Простой — это вынужденная остановка работы, вызванная неимением координационных или технических обстоятельств, требуемых для выполнения работ, непреодолимой силою или иными причинами.

    Предприятия нередко выносят вердикт на приостановление деятельности, для экономии расходов на сотрудников.

    В такой ситуации работодатель должен всё это правомерно задокументировать, чтобы проверяя бумаги, трудовые инспекторы не наложили взыскание.
    1 Остановка фирмы бывает по следующим причинам:

    • Из-за провинности работодателя,
    • Из-за провинности работающего,
    • По условиям, не зависящим от физических лиц (износ оборудования, нет заказов).

    Скачайте тут:

    • Законодательное оформление простоя на предприятии.

    2 Общей формы акта для надлежащего документирования не имеется. Поэтому вне зависимости от причины простоя хозяин фирмы первым делом пишет приказ.

    Акт простоя по вине заказчика образец бланк

    Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.

    • В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику. Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.
    • Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.
      Образец акта простоя по вине заказчика Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

    Оплата вынужденного простоя по вине заказчика

    ВажноВ нём указывает, с какого времени по какое будет остановка организации, и описывает ситуацию, возникшую на предприятии. Здесь вы можете скачать:

    • Акт простоя из-за отсутствия объемов работ,
    • Образец оформления простоя по вине руководства.

    3 О действии этого акта должностные персоны обязаны сообщить рабочим, трудящиеся, в свою очередь, оставят свою роспись в отчетности.

    При простое часто сотрудников переводят на другие места работы, для этого начальник пишет распоряжение, а работающий дает письменное соглашение.

    Источник: http://isp-nalog.ru/kak-pravilno-sostavit-akt-vynuzhdennogo-prostoya-generalnogo-podryadchika/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector