Претензия по договору подряда. образец 2018 года

Образец претензии по договору подряда к заказчику

Между нашей организацией (Заказчик) __________________________ и вашей организацией (Подрядчик) _________________________ «___» __________ 20__ г. был заключен договор строительного подряда N ______ (далее — Договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 656 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Во исполнение пункта _____ Договора на Ваш счет был перечислен авансовый платеж в сумме ______________ руб. по платежным поручениям от ____ _________ 20__.

В соответствии с пунктом _____ Договора объем, стоимость и срок выполнения работ определяются согласно календарному плану работ (приложение 1 к Договору).

По состоянию на ____ _________ 20__ Ваша организация к выполнению работ не приступила (не выполнила работы в полном объеме).

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Вам до «___» _______ 20___ года исполнить взятые на себя обязательства по Договору, а также оплатить пеню за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренную пунктом ___ Договора, и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 366 ГК.

Вариант 1

При неудовлетворении предъявленных требований в указанный срок мы будем вынуждены в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 669 ГК отказаться от договора либо поручить исполнение работы другому лицу за Ваш счет, а также потребовать возмещения убытков.

Вариант 2

При неудовлетворении предъявленных требований в указанный срок мы будем вынуждены обратиться за защитой своих нарушенных прав и интересов в суд.

Претензия заказчику по договору строительного подряда

Образец претензии заказчику по договору подряда

Генеральному директору

ООО «Заказчик»

Петрову П.П

01 января 2012 года между ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» был заключен договор подряда № 02 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось в срок до 30.04.2012 выполнить проектирование в стадии РД, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте «__________» по адресу: ____________________.

Источник: http://mirshablonov.ru/pretenzii/obrazets-pretenzii-po-dogovoru-podryada-k-zakazchiku.html

Претензия по договору подряда заказчику

______________________________________________________
[наименование Подрядчика, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

______________________________________________________
[наименование Заказчика, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Исх. _______________________________
[номер исходящего сообщения, дата документа]

ПРЕТЕНЗИЯ

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Подрядчика] и_____________ [наименование Заказчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

Подрядчик выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается _____________ [подтверждающие документы].

Стоимость работ по договору составила сумму в размере: _____________ [сумма].

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало, все акты подписаны Подрядчиком без оговорок.

Заказчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по договору.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно _____________ [пункт договора устанавливающий порядок и сроки оплаты].

На основании вышеизложенного _____________ [наименование Подрядчика] требует в течении _____________ [срок по договору или закону] с момента получения настоящей претензии:

  1. оплатить задолженность за выполненные работы по договору в размере: _____________ [размер задолженности];
  2. оплатить неустойку по договору (в случае если неустойка предусмотрена договором или законом).

Реквизиты для перечисления денежных средств:

_____________ [указать банковские реквизиты Подрядчика]

В случае отсутствия оплаты в указанный срок _____________ [наименование Подрядчика] в свою очередь будет вынуждено обратиться в _____________ [наименование арбитражного суда] для взыскания указанной суммы, при этом сумма увеличится на сумму государственной пошлины, оплаты работы адвоката (представителя).

Мирное урегулирование данного вопроса сэкономит Ваше время и деньги.

_____________ (подпись) / _____________ (Ф.И.О.)

Скачать образец претензии о взыскании задолженности по договору подряда
Скачать заполненный образец претензии по договору подряда заказчику

Источник: http://yuristica.ru/pretenzii/po-dogovoru-podryada

Претензия по договору подряда в 2018 году — об оплате, нарушение сроков выполнения работ, образец

Договор подряда является важным документом, который регламентирует права и обязанности сторон при исполнении работ по желанию заказчика за определенную плату.

Если одна из сторон не согласна с действиями другой стороны, то она предъявляет претензию. Но не все знают, как ее составить, ведь в законодательстве определенных правил нет.

Основные сведения

В наше время заключение договоров является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это могут быть обычные граждане, предприниматели, имеющие бизнес или целые заводы и фабрики.

При необходимости нанять подрядчика для выполнения каких-либо работ, каждый гражданин хочет иметь гарантии успешного результата, соответствие качеству, и знать, что его деньги потратились не зря.

Именно для этого и существуют различные виды договоров, с помощью которых можно учесть всевозможные желания, указать нюансы, и получить желанный результат точно в сроки.

И не всегда заказчики ведут себя пристойно, когда приходит время оплачивать выполненные работы. Поэтому для урегулирования таких проблемных ситуаций существует способ их разрешения.

Это претензия. Она позволяет попробовать решить спорную ситуацию на первых ее порах, без привлечения судебного иска.

А иногда, претензия является одним из необходимых действий, указанных в договоре, которую должна направить недовольная сторона, таким образом, информируя другую о возникшей проблеме в сделке.

Например, когда подрядчик уже выполнил работу, но заказчик при проверке обнаружил несоответствие работы.

Когда конфликт нарастает, и стороны игнорируют желания друг друга, претензия будет началом процесса в решении подобных проблем.

Что это такое

Независимо от вида договора, сделка может совершаться между любым лицом, желающим нанять подрядчика для выполнения работ, а подрядчик должен быть исключительно предпринимательским лицом, и специализироваться на выполнении необходимой задачи.

Также, рее случаются договора, которые имеют трехсторонний порядок. Если говорить о видах договоров, законодатель выделяет 4 основных:

Бытового подряда Работы, связанные с бытовыми или личными целями заказчика
Строительного подряда На выполнение строительных работ
По государственному заказу Выполнение заказа, необходимого государственным властям и муниципалитетам
На осуществление изыскательных и проектных работ Выполнение необходимых работ, и в случае нахождения ошибок, их устранение

Теперь поговорим о претензии. Это письмо, которое имеет претензионный характер по условиям сделки.

Его может использовать как подрядчик, так и заказчик, в случае возникновения спорных ситуаций или другой неудовлетворенности от сделки.

Основными причинами, которые вынуждают на составление претензии это:

Некачественно выполненная работа Выявление дефектов, несоответствие качеству
Несвоевременность выполнения Нарушение сроков одной из сторон согласно ее обязательствам, указанных в договоре
Навязывание подрядчиком других видов работ И отступление от первоначальных планов заказчика при заключении сделки
Работы выполнены частично Оставляя незавершенность или недостаток
Были выявлены скрытые дефекты

Это лишь самые распространенные случаи, однако каждый контрагент может иметь свои собственные основания для предъявления претензии.

Необходимые основания

После заключения сделки часто случается, что желаемый исход не таков, как мы ожидаем, поэтому мы рассмотрим основания, при которых каждая из сторон договора имеет право на предъявление претензии:

Основание Характеристика
При неоплате Когда работы выполнены, но заказчик не желает осуществлять перевод денежных средств
Просрочка Она может проявляться в поставке товара заказчиком, выполнения работ в указанные сроки со стороны подрядчика и т.д.
Неисполнение других обязательств Неудовлетворительный результат сделки, при котором одна из сторон несет убытки

Но также бывают случаи, когда претензия не обоснована, например, когда заказчик заметил дефект уже после гарантии и истечению срока. Все подобные нюансы необходимо указывать в договоре.

Самым распространенным видом претензии является возмещение убытков одной стороны другой. И данный процесс регулируется гражданским кодексом, ст. 15.

Согласно ей, право на возмещение убытков имеет одна из сторон, если:

  1. Исполнение заказа произошло с запозданием.
  2. При выполнении работ подрядчик нанес вред имуществу заказчика.
  3. При проверке работы заказчик потребовал устранить и переделать некоторые работы, а подрядчик отказался устранить недостатки работы.
  4. Если при выполнении работ исполнитель привлекал других лиц, которые не значились в договоре.
  5. Заказчик не реагирует на необходимость в пополнении материалов для выполнения работ.
  6. Заказчик нарушил обязанности еще до момента сдачи выполненных работ.
  7. Заказчик не исполнял свои обязательства, в связи с чем подрядчик потерпел убытки.

Законодательная база

Договор подряда регулируется гражданским кодексом, начиная с 702 – 768 ст., где содержаться права и обязанности сторон, и нюансы составления такой сделки.

Если говорить о претензии, ее описывает другая норма, ст. 452 ГК РФ, согласно которой описывается, как написать ответ на такое письмо контрагенту. Само составление такого документа не регламентируется законом.

Особенности при составлении документа

Проблемы в составлении документа преимущественно связаны с тем, что не существует определенных требований к такому документы.

Главное, что должна нести претензия, это попытка урегулировать спор самостоятельно между сторонами, и предупредить получателя, если спор не решится, заявитель готов обратиться в судебную инстанцию для правосудия.

Рассмотрим образец претензии по договору подряда к заказчику:

ФИО заказчика Адрес проживания
В основном тексте документа указывается номер договора И данные сторон, заключившие его
В соответствии с пунктом (указать номер) Заказчик обязан оплатить выполненные работы до (указать дату), но так и не произвел оплату
Требую (указать ФИО) произвести оплату за выполненную работу указанные реквизиты (указать номер счет) Согласно сумме, указанной в договоре (указать пункт), и произвести прием объекта
Прошу принять во внимание мое требование, и написать ответное письмо в течение 30 дней после получения данной претензии В противном случае, по истечению указанного срока, буду вынужден обратиться в суд для разрешения спора
Реквизиты организации И подпись руководителя

О нарушении сроков выполнения работ

Приведем пример, когда основание в составлении является нарушение сроков выполненных работ.

В таких ситуациях подрядчик мог не выйти на работу, и чтобы это было доказано, необходимо составить акт, в котором указывается при свидетелях, что было нарушено одно из условий договора.

Читайте также:  Акт осмотра оборудования. образец и бланк 2018 года

Данный документ вместе с претензией направляется подрядчику заказным письмом, при получении которого он обязан поставить подпись, подтверждая факт отсутствия на работе, что привело к нарушению сроков.

Образец претензии по договору подряда к подрядчику за нарушение сроков:

Название организации ФИО директора, которому направляется претензия
В основном тексте указать дату Когда организация (подрядчик) и ФИО (заказчик) между которыми был заключен договор, согласно которому в обязанности подрядчика было выполнение работ до (указать дату), но по истечению срока он нарушил условие договора (указать номер и пункт договора)
Со слов — « в соответствии с» Указать номера актов, которые свидетельствуют об неисполнении работ в связи с нарушением сроков
Далее указывается пункт, согласно которому договор требует оплаты неустойки с подрядчика за нарушение сроков И предоставить подсчет, сколько он должен за все дни, начиная с последнего дня, который должен был завершить работы
Со слов «требую» Указывается сумма неустойки за фактическую просрочку дней на данный момент
Итогом следует предупредить подрядчика о действиях и обращению в суд Если он не выполнит свои обязательства, и не напишет ответ в течение 30 дней
ФИО Подпись заказчика

О досрочном прекращении

Такая ситуация может заранее оговариваться сторонами, и предусматривать досрочное выполнение работ, если такое будет возможно.

Претензия составляется в ситуациях, когда предыдущий подсчет по материалам оказался неверным, и работа требует дополнительных затрат от заказчика.

Видео: риски по договору подряда

В данном случае он имеет право отказаться, и заявить о досрочном прекращении сделки.

Результатом письма подразумевается возврат остатков материалов заказчику, возможные неустойки, и оплата работы подрядчика за фактически произведенные работы за этот срок.

Нюансы при досудебной

Досудебный порядок это попытка самостоятельного урегулирования спора. В данном случае, после получения претензии, сторона обязуется дать ответ в течение 30 ней после получения письма.

Если же ответа не поступило, инициатор письма имеет право обратиться в суд и написать исковое заявление, приложив договор и копию претензионного письма.

При неисполнении обязательств

Неисполнение обязательств может стать причиной составления претензии. Инициатором может выступать любая сторона, как заказчик, так и подрядчик, когда был замечен факт нарушения одного или более обязательств согласно заключенной сделке.

В таком случае, стороны могут написать встречную претензию, и объяснить свои действия о невыполнении в ответ на письмо. Такая ситуация также регулируется кодексом, ст. 709 ГК РФ.

Как правильно написать ответ на претензию по договору подряда (образец)

Ответ должен быть отправлен другой стороне в течение 30 дней. Образец выглядит следующим образом:

  1. Оповестить инициатора о том, что Вы получили уведомление, и готовы удовлетворить просьбу.
  2. Указать пункты договора, которые позволяют совершить просьбу.
  3. Указать условия, при которых Вы готовы удовлетворить просьбу, основываясь на ранее заключенный договор.
  4. Сторона также имеет право не согласиться с некоторыми просьбами, и объяснить причину отказа в удовлетворении просьбы, ссылаясь на законы или пункты с договора.
  5. Приложить возможные необходимые документы, которые подтверждают ход Ваших мыслей, соглашение в удовлетворении просьбы или отказ.
  6. Подпись ответчика.

Последствия неисполнения

Претензионный порядок разрешения споров это лишь начальный этап, который может помочь урегулировать ситуацию и причину возникновения конфликта сторон, однако если письмо не помогло донести просьбу к своему контрагенту, любая из сторон, по истечению положенного срока на ответ, имеет право обратиться с исковым заявлением, и запустить рассмотрение дела.

Претензия является шансом разрешить спор по договору подряда во внесудебном порядке. Это возможность получить полагающиеся деньги и запросить выполнения необходимых запросов.

В ситуации, когда заявителю не получается дождаться от адресата реакции, он может отправиться в суд.

Источник: http://yurday.ru/pretenzija-po-dogovoru-podrjada/

Претензия по договору подряда

В договоре подряда участвуют две стороны: подрядчик и заказчик. Первый принимает на себя обязательства по оказанию работ (услуг), укладываясь в определённую смету, второй обеспечивает место для проведения работ, закупает необходимые материалы, принимает готовый объект и оплачивает его. Все условия чётко прописываются в составляемом документе.

Однако бывает так, что условия договора подряда либо подрядчиком, либо заказчиком не выполняются, или же объём выполняемых услуг не соответствует заранее оговорённому, или сами работы выполняются не в том виде, какой был заранее предусмотрен, или же возникают проблемы с оплатой и сроком выполнения проводимых работ. В этом случае неудовлетворённая сторона имеет право направить претензию по договору подряда, потребовав исправить положение.

Право на подачу претензии предоставляет ей российское законодательство и положения подписанного договора подряда.

Алгоритм составления

1. Берётся бланк с реквизитами:

  • адресата претензии;
  • отправителя претензии.

Данная информация располагается в верхней части бланка.

Образец претензии по договору подряда на устранение дефектов

2. Пишется непосредственно претензия с обязательным указанием номера и даты заключённого ранее договора подряда, а, кроме того, перечнем обязательств, взятых на себя обеими сторонами при подписании договора. Указывается пункт договора, к выполнению которого непосредственно предъявляется претензия.

3. Указывается желаемый способ исправления ситуации. К примеру:

  • возвращение денег;
  • повторное выполнение работ с надлежащим качеством;
  • оплата работ;
  • прекращение работ в заранее оговорённый срок,
  • возмещение убытков.

4.Составляется приложение с обязательным описанием документов, на основании которого и составляется претензия. Речь в первую очередь идёт о:

  • договоре подряда;
  • графике работ;
  • сметной документации.

На готовой претензии обязательно указывается дата составления, ставится подпись составителя и печать организации.

Как правило, в договоре подряда прописывается пункт об ответственности сторон, подразумевающий наложение санкций имущественного характера с целью компенсировать возможный материальный ущерб пострадавшей от ненадлежащего выполнения обязательств стороне.

О виде санкций, значимых условиях договора, объёме ответственности либо размере неустойки подрядчик и заказчик договариваются самостоятельно. А привлечённый к составлению договора юрист обеспечит правомерность применения сразу нескольких форм ответственности за неисполнение обязательств.

Возмещение убытков и основания для претензии

Однако даже если условия, касающиеся ответственности сторон, в какой-то мере не были обговорены, согласно ГК РФ право на получение компенсации у пострадавшей стороны сохраняется:

  • ей возмещаются убытки, и в её пользу взыскивается долг по договору подряда (ст. 15, 393,715-79, 723, 728, 729);
  • ей выплачивается неустойка, если договорные обязательства были исполнены ненадлежащим образом или вообще не исполнены (ст. 330);
  • её выплачиваются проценты за то, что использовали её денежные средства (ст. 395).

Под возмещением убытков, обязанность которого в соответствии со ст.15 ГК РФ возлагается на сторону, нарушившую нарушившая условия договора, понимается выплата компенсации как реального ущерба, так и упущенной выгоды. Если претензия признаётся обоснованной, признаётся законным и требование возмещения убытков, в том числе через суд:

1.Со стороны заказчика, если:

  • подрядчик не укладывается в установленный договором срок выполнения работ либо выполняет их так, что не приходится надеяться на своевременный и качественный результат (п. п.2, 3 ст.715 ГК РФ);
  • из-за действий или бездействия подрядчика страдает (иметься в виду гибель или повреждение) имущество заказчика (ст. 714);
  • подрядчик отказывается устранить недостатки результатов своей работы по требованию заказчика и в назначенный им обоснованный срок или же выполняет работу с серьёзными неустранимыми дефектами (п.3. ст.723);
  • подрядчик привлёк к работе субподрядчика, нарушив тем самым либо законодательство, либо условия договора (п. 2 ст.706);

2.Со стороны подрядчика, если:

  • заказчик не выполняет собственные обязательства (п. 2 ст. 719 ГК РФ) либо не принимает мер для того, чтобы устранить обстоятельства, негативно влияющие на качество работы (п.3 ст.716)
  • содействует подрядчику в выполнении работы (п.1 ст. 718);
  • отказывается придерживаться условий договора до сдачи подрядчиком результата работы (ст. 77 ГК РФ);
  • полностью или частично не исполняет взятые на себя обязательства, что приводит подрядчика к убыткам (ст.393).

Неустойка

Образец претензия об оплате

Одностороннее расторжение договора чревато юридическими последствиями для обеих заключивших его сторон. Однако требуемый размер денежных убытков можно снизить по решению суда — из-за ограничения лимита определённой суммой, точно так же, как их состав – идёт возмещение лишь реального ущерба, связанного с восстановлением нарушенного права.

Сторона, виновная в убытках из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения собственных обязанностей согласно ст. 330 ГК РФ выплачивает неустойку — определённую сумму денег. Возможность применения данной меры оговаривается в договоре. В противном случае требования её платы неправомерны. Исключением являются случаи, предусмотренные законодательством:

Если подрядчик просрочил:

  • срок сдачи результата работ (п. 1 ст. 708);
  • устранение выявленных заказчиком дефектов (ст. 708);
  • исполнение иных обязательств, предусмотренных договором.

Если заказчик просрочил:

  • внесение авансового платежа (п.2 ст. 711 ГК РФ);
  • оплату результата выполненной работы (п.1 ст. 711);
  • оказание содействия (п.1 ст. 718);
  • приём результатов работы (п.1 ст. 702, п.1 ст.720);
  • предоставление оборудования, материалов, технической и прочей документации, подлежащей обработке (п. 1 ст. 713, п.1 ст. 719);
  • исполнение прочих обязательств.

Претензию не только оговаривают, но и обосновывают. Размер неустойки может быть любым, однако может быть снижен по решению арбитражного суда, если несоразмерен с последствиями нарушения обязательств.

Проценты за пользование чужими деньгами

Проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГКРФ взыскиваются по решению суда, если денежное обязательство не было выполнено в оговариваемый срок. Условия договора подряда в этом случае выплату процентов не влияют. Подрядчик обязан выплатить проценты заказчику, если:

  • несвоевременно возвращает предоставленные ему материалы или иное имущество без возмещения стоимости (п.1 ст. 713, ст.727 ГК РФ);
  • после получения авансового платежа выполнил только часть работы, в этом случае ему придётся вернуть неотработанную часть аванса (ст. 1102).

Заказчик обязан выплатить проценты подрядчику, если не вносит своевременно авансовый платёж либо не оплачивает подрядчику выполненную и принятую работу (ст. 711 ГК РФ), а также если не оплачивает работу или её часть.

Даже если заказчик и подрядчик к моменту подписания договора пришли к полному взаимопониманию, необходимо отразить в документе перечень потенциальных рисков. Справиться с этой задачей поможет опытный юрист, специализирующийся на договорном праве. Если же возникает спорная ситуация, придётся собирать пакет документов и проводить необходимые экспертизы.

  Бланк претензии по договору подряда об оплате заказчиком работ скачать (Размер: 26,0 KiB | Скачиваний: 2 289)

  Бланк претензии по договору подряда устранить недостатки работы подрядчиком скачать (Размер: 32,5 KiB | Скачиваний: 1 062)

Источник: http://MirBlankov.ru/pretenziya-po-dogovoru-podryada/

Как написать претензию по договору подряда за нарушение сроков?

Договор подряда заключается между заказчиком и исполнителем. Основная цель состоит в обязательстве одной стороны выполнить те или иные работы в интересах другой стороны.

При этом данное соглашение предполагает включение нескольких существенных условий. Они и являются предметом взаимных обязательств сторон.

При неисполнении одного или нескольких из указанных существенных условий, сторона получает право на обращение с претензией в досудебном порядке.

Претензионный порядок разрешения споров является обязательным и всегда предшествует обращению с иском в суд.

Читайте также:  Отстранение от должности директора и главного бухгалтера

Основания для оформления претензии по договору подряда

Неисполнение обязательств по договору строительного подряда или любого другого, является безусловным основанием для составления претензии. К числу наиболее распространенных обстоятельств, в связи с которыми подается претензия по соглашению подряда, в том числе и строительного, следует отнести:

  • Факты нарушения сроков. Любой договор строительного подряда предполагает исполнение обязательств за определенный срок. Невыполнение строительных работ может быть связано только с объективными причинами. Например, если заказчик не предоставил необходимые строительные материалы;
  • Выполнение строительных работ ненадлежащего качества. Это случаи, когда возведенная постройка не соответствует требованиям пожарной безопасности и не может быть введена в эксплуатацию. При установлении данного факта, необходимо обращаться к подрядчику с претензией;
  • Когда исполненная строительная работа не соответствует проектной документации и не отвечает тем требованиям, которые оговорены с заказчиком. К таким случаям можно отнести строительство с использованием других материалов, возведения здания иной площади или в другом архитектурном стиле.

Помимо прочего, однозначным основанием для претензии является уклонения подрядчика от начала работ. В этом случае, нужно требовать возмещения всех понесенных расходов и дополнительной компенсации.

Претензия заказчику по договору подряда как правильно написать?

Нередко, исполнитель имеет требования к заказчику. Например, невыделение средств на закупку оборудования делает невозможным выполнение обязательств. Следовательно, исполнитель может адресовать заказчику обращение об устранении подобных препятствий.

Чтобы правильно составить данный документ, следует учесть несколько важных моментов:

  • Нужно отразить сам факт заключения договора, указав дату составления и его предмет;
  • Следует указать на обстоятельства, которые исполнитель обязан сделать во исполнение соглашения;
  • Отразить бездействия или действия заказчика, которые препятствуют исполнению такого обязательства;
  • В конце документа, нужно потребовать устранить препятствия либо расторгнуть соглашение и выплатить компенсацию.

Поэтому, в сам договор надо включать данные нормы. Это позволит правильно распределить взаимные обязательства и рассчитать компенсацию.

Образец претензии по договору строительного подряда

Оформление претензии отнесено к компетенции сторон. Однако документ должен содержать все вышеуказанные условия и ссылки на конкретные нормы закона, которые нарушены другой стороной.  Главное, это правильно сформулировать свое требование и сослаться на нарушение условий, допущенное другой стороной.

Претензия по договору строительного подряда за нарушение сроков

Порядок оформления претензии по договору подряда предполагает требование выполнить работу в оговоренные сроки. Если срок, закрепленный соглашением, истек, а действия не проведены, необходимо обращаться с заявлением. Если же строительство сдано в срок, но с нарушениями правил постройки — пишется претензия застройщику на устранение недостатков по гарантийному сроку.

К нарушению сроков можно выделить две ситуации:

  • Нарушенным считается срок, когда временные границы выполнения тех или иных действий истекли;
  • Когда конкретный срок исполнения того или иного вида работ не оговорен. В таких случаях, следует руководствоваться понятием разумного срока. Это означает, что время для выполнения действий определяется, в зависимости от их объема или сложности.

В любой ситуации, срок представляет собой основное условие и его нарушение является безусловным основанием для ответственности виновной стороны.

Расторжение договора строительного подряда – условия

Расторжение соглашения о строительном подряде возможно в следующих случаях:

  • Когда одна из сторон грубо не исполняет свои обязанности. Например, когда исполнитель не приступил к строительству или заказчик не обеспечивает подрядчику доступ на строительную площадку;
  • При несоблюдении сроков исполнения работ;
  • По согласованию сторон, действие соглашения может быть прекращено.

Расторжение соглашения неизбежно влечет право одной из сторон требовать от другой соответствующей компенсации. При этом надо написать заявление о расторжении договора оказания услуг — образец здесь.

Претензия на возврат денежных средств по договору подряда

Одно из требований, которое может содержаться в заявлении, является возврат денежных средств. Это могут быть деньги, переданные в качестве аванса или на приобретение материалов, оборудования.

Требование о возврате следует указывать в резолютивной части документа. При этом оно должно быть обоснованно. Поэтому, необходимо ссылаться на конкретный пункт соглашения, который нарушения действиями, бездействием другой стороны.

Претензия по договору строительного подряда – ответ заказчика

Для рассмотрения обращения предоставляется 10 дней. За это время нужно подготовить обоснованный ответ. При этом ответ может содержать и отказ в удовлетворении требований. Если лицо считает, что его действия основаны на положениях соглашения или продиктованы объективными обстоятельствами, оно может подготовить отрицательный ответ.

В таком случае, инициатор заявления вправе обратиться с иском в суд.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юристаЗадать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):(1

Источник: https://bankitb.ru/pretenzii/kak-napisat-pretenziyu-po-dogovoru-podryada-za-narushenie-srokov.html

Образец письма претензии по договору подряда от заказчика к подрядчику: как урегулировать строительный конфликт?

Развитие малого и среднего бизнеса позволило сотням тысяч людей повысить свой уровень благосостояния. Благодаря этому в настоящий момент государство приняло решение максимального устранения административных барьеров, в том числе в области решения конфликтов между сторонами исполнения договора об оказании услуг или выполнении работ.

Плюсом снятия административных барьеров становится максимальное упрощение порядка взаимодействия сторон, минусом часто признается потенциальная сложность решения вопросов неисполнения договорных обязательств по договору подряда.

Впрочем, в вопросах взаимоотношения сторон делового союза государство дает возможность решать возникающие споры самостоятельно, не привлекая действующие положения законодательства. Основанием для доказательства нарушения обязательств исполняющей работы стороны становится четко и грамотно составленная претензия по договору подряда.

В качестве причины составления претензии по договору подряда могут называться нарушения договора с обеих сторон выполнения деятельности. В том числе нарушение:

  • сроков исполнения;
  • качества исполнения;
  • порядка осуществления оплаты;
  • сроков сдачи-приемки работ и другое.

В качестве причин, которые могут учитываться в качестве повода для претензий контрагенту, указываются любые пункты договора, которые с точки зрения стороны были нарушены.

Обязательным условием возможности предъявления претензий становится предварительное составление договора, в котором учитываются все пункты, на основании исполнения которых будет осуществляться взаимодействие контрагентов.

При составлении претензии к договору подряда могут выноситься следующие требования:

Обязательно полное возмещение сумм убытков, понесенные по причине некачественного оказания услуги или исполнения работы.

Выставленные сумм расходов, которые были понесены одной стороной из-за нарушения договора второй стороной, в том числе в общую сумму могут включаться те средства, которые пришлось выплатить третьей стороне, приглашенной для устранения выявленных недостатков.

Снижение стоимости выполняемой услуги или работы.

Оформление отказа от выполнения работ или оказания услуг с разрывом контракта о взаимодействии и выплатой предварительно внесенных сумм.

В целях минимизации административного давления на бизнес, в настоящий момент такой документ составляется в вольном изложении и не требует строгого соответствия каким-либо законодательным требованиям.

В случае, когда решение споров по нему не удается разрешить в досудебном порядке, в силу вступает закон «О защите прав потребителей». Фактически каждая статья этого федерального закона предусматривает возможность рассмотрения спорных вариантов взаимоотношений.

Кроме того на защиту стороны, которая осталась неудовлетворенной в своих ожиданиях, встает Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Пример порядка составления претензии:

  • подготовить все документы, которые будут указаны в качестве приложений и доказательств;
  • написать письменную претензию в двух экземплярах с обязательным указанием паспортных данных сторон спора и/или реквизитов организаций в трех экземплярах;
  • заверить претензию личной или электронной подписью;
  • заверить (при необходимости) у нотариуса;
  • передать документ второй стороне конфликта, получить письменное подтверждение получения;
  • минимум два экземпляра оставить себе (один при необходимости передается в суд);
  • ответная реакция должна поступить максимум за 30 дней;
  • при отсутствии удовлетворения претензии второй стороной спора запрос о решении конфликта передается в суд.

Для успешного решения спора, возникшего между контрагентами важно составить такую претензию в правильной форме. Это несколько осложняет отсутствие обязательных законодательных требований.

Перед началом составления претензии потребуется собрать все документы, подтверждающие факт нарушения.

Претензия по договору подряда может составляться самостоятельно и начинать подготовку документа необходимо с шапки, располагающейся в правом верхнем углу. В шапке указывается подробная информация о стороне, нарушившей соглашение.

В том случае, когда договор составлялся в отношении частного лица, в этой части потребуется указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, адрес. В той ситуации, когда второй стороной является организация, представленная информация указывает на данные её руководителя.

Непосредственно под шапкой указывается заголовок «Претензия».

Ниже размещается непосредственно текст, в котором требуется обязательно указать номер договора подряда и перечисляются все факты бездействия или действия той стороны, к которой претензия предъявляется.

Все суммы понадобится тщательно и аргументировано обосновать. В обоснованиях причин спора также рекомендуется дать ссылки на статьи закона «О защите прав потребителей» и ГК РФ, которые соответствуют направлениям разрешаемого спора.

Последним пунктом документа становится заключение, в котором четко формулируются требования. В ситуации, когда споры возникают по нескольким пунктам договора, обосновать и подтвердить потребуется каждый из них.

К основному документу прилагаются все документы, которые способны подтвердить правоту стороны. Прилагать потребуется копии. Оригиналы могут потребоваться в дальнейшем, если рассмотрение претензии понадобится в дальнейшем рассматривать в судебных инстанциях.

Документ потребуется подписать собственноручной подписью. Может использоваться электронная подпись.

Документ составляется минимум в трех экземплярах, два из которых ориентированы на стороны конфликта.

При передаче этих материалов второй стороне конфликта в досудебном порядке, потребуется получить обязательно подтверждении его получения. При направлении в организацию, оно заверяется печатью этой структуры.

Ответ на претензию устанавливается ГК РФ. Он составляет 30 календарных дней. В случае, если в этот период вторая сторона не заявила об устранении конфликтных вопросов, претензия со всеми приложениями направляется в суд.

Также в документе изначально может быть указан срок, в котором вторая сторона предоставляет ответ. В такой ситуации срок определяется в теле претензии.

Как может составляться претензия от подрядчика к заказчику

При составлении договора на выполнение работ или на оказание заявленных услуг важно учитывать все потенциальные вопросы взаимоотношения подрядчика и заказчика.

В случае нарушения своих обязательств заказчиком, подрядчик на основании такого договора о совместной работе также может подавать претензию. Она оформляется по аналогичным принципам.

Некоторых случаях стороны сотрудничества выставляют друг другу встречные претензии. При отсутствии разрешения спора любой из сторон, все материалы могут передаваться в суд. Здесь конфликт будет разрешаться также на основании статей закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса Российской Федерации.

В заключении стоит обратить внимание, что самым простым вариантом разрешения любых спорных вопросов о качестве предоставляемых услуг или выполненной работы, становится предварительная подготовка юридически грамотного договора. Это становится обеспечением возможности разрешения любых сложных ситуаций в досудебном порядке.

Успех решения конфликта также обеспечивает передача грамотно составленного пакет подтверждающих факт нарушения положений договора подряда. При возникновении проблем с подготовкой пакета документации часто обратиться за помощью к специалистам юридических консультаций.

(Санкт-Петербург)

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях – мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Здравствуйте. У нас такая проблема. Была отремонтирована кровля на здании. Гарантия на 1 год. Через месяц кровля слетела. Каковы наши действия. Как составить письмо-претензию? Заранее спасибо

Признаться, очень удвилен гарантии кровле лишь на год, но все же, раз даже этот срок не выдержан, то общий алгоритм такого письма приведен в статье выше. От кого, кому, претензия, пореждение кровли — акт обследования, ремонт которой осуществлен по такому-то договору с такой-то гарантией, просим устранить в разумные сроки.

Источник: http://sellderi.ru/avtomobilistu/obrazec-pisma-pretenzii-po-dogovoru-podrjada-ot

Претензия договору подряда: нарушения сроков — образец

Полезная информация

Претензия по подряду составляется стороной подрядного соглашения в тех случаях, когда она желает выразить свое недовольство выполнением принятых обязательств второй стороной и затребовать устранить эти нарушения.

Как правило, в договоренности сразу предусматривается порядок решения возникших споров и разногласий. Наиболее предпочтителен именно претензионный, так как затраты по времени и деньгам будут значительно ниже.

Претензии со стороны подрядчика клиенту обычно основываются на несвоевременной оплате или на непредставление доступа к документации, оборудованию, инструментам, технике и т.д. А заказчик часто жалуется на некачественное или несвоевременное выполнение заказанных и оплаченных работ.

Однако бывают обстоятельства, при которых сторона не имеет возможности исполнять принятые на себя обязательства. В таком случае она не будет отвечать за их невыполнение, так как не имела возможности предотвратить такие события или продолжить работы, невзирая на них.

К таким обстоятельствам относятся форс-мажор. К примеру, произошла авария, чрезвычайное происшествие или другие обстоятельства непреодолимой силы.

Образец претензии по договору подряда

Российское законодательство не регламентирует определенную форму претензии по договору подряда. Но составляется она всегда в простой письменной форме, не требующей обязательного заверения нотариусом. В бланке претензионного письма содержится следующее:

  • Наименование документа.
  • Реквизиты адресата, включая наименование. Обычно направляется руководителю подрядной организации.
  • Реквизиты составителя с контактными данными.
  • Суть предъявляемых притязаний.
  • Обоснования неисполненных пунктов договора подряда. Тут стоит указать также пункты договоренности, которые нарушитель не исполнил или выполнил некачественно со ссылками на нормы законодательства.
  • Претензионная сумма, в которую включены все неустойки, штрафы и задолженности. Тут же можно указать расчеты.
  • Требования. Здесь пострадавший может затребовать не только уплатить указанную сумму, но и рассмотреть письмо и ответить на него в определенный срок.
  • Предупреждение о заявлении с иском в суд, в случае отказа выполнять требования.
  • Список приложенных документов.
  • Подпись отправителя с расшифровкой.

Сроки претензии по договору подряда

Как правило, время составления рассматриваемого документа не регламентируются — пострадавший обязан заявить о недостатках выполненных договоренностей в согласованный договором срок.

Но злоупотреблять этим не стоит, так при прошествии большого количества времени (все необходимо сделать в разумные сроки) будет труднее доказать факт нарушения или, например, связать выявленные недочеты с плохим качеством выполненных работ.

Для адресата в самом бланке документа отправитель указывает срок, в течение которого он должен рассмотреть полученное претензионное послание и ответить на него. Если в течение этого времени ответа не последует, то составитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Однако не стоит затягивать с этим, так как срок исковой давности ограничен тремя годами.

Что делать после составления претензии по договору подряда

Чтобы вручную и наугад не отсчитывать примерную дату получения претензионного письма, отправлять его желательно почтой с уведомлением о вручении.

Также можно отправиться в офис (по адресу постоянного проживания) к участнику, нарушившему условия подрядного соглашения и передать документ на руки. В случае если он отказывается принять ее, то необходимо составить акт об отказе в присутствии свидетелей.

Если в течение указанного в претензионном бланке времени ответа не последует или он не удовлетворит отправителя, то следует обратиться в суд для защиты своих интересов.

Источник: https://www.freshdoc.ru/iski/dokumenty/pretenzii/po_dogovoru_podrjada/

Составление претензии по договору подряда

Претензия по циркуляру подряда является одной из форм решения конфликтных ситуаций между сторонами данного договора. Как правило, претензия пишется в порядке досудебного разбирательства. Однако перед тем как приступать к написанию такого документа, необходимо тщательно изучить порядок составления, а также некоторые нюансы, которые могут возникнуть при восстановлении справедливости.

Законодательное регулирование договоров подряда и написание рекламации по ним

Законодательно все вопросы, связанные с договором подряда, регулируются Гражданским кодексом нашей страны. Предусмотрено, что подобный документ может быть в нескольких видах.

Необходимость написания рекламации виновной стороне сделки обуславливается тем, что без нее не в суде не смогут принять исковое заявление.

А также впоследствии при отклонении иска возможно не только его приостановление в гражданском суде, но и приостановление движения дела в арбитражном суде. Жалобное распоряжение приходит ответчику прямо домой.

Виды данной документации подразделяются на несколько категорий:

  • договор генерального подряда;
  • договор субподряда.

В каких случаях выставляется претензия по циркуляру подряда

Для написания претензии необходимо иметь в запасе веские аргументы и руководствоваться причинами недовольства одной из сторон сделки. Среди требований, которые предъявляет заказчик исполнителю, могут быть следующие:

  • заказчик может попросить вернуть денежные средства, выплаченные в качестве аванса;
  • заказчик может потребовать возвращение материалов, которые он ранее оплатил, либо компенсировать расходы на их покупку;
  • возвращение денег, которые поступили исполнителю от заказчика в качестве оплаты за работу;
  • прошение об устранении несовершенств, выявленных в работе исполнителя;
  • заказчик может потребовать компенсации за то, что ему пришлось привлекать других людей для устранения выявленных недочетов;
  • требование об уменьшении цены самого договора;
  • заказчик в процессе пользования объектом может выявить определенные недочеты и попросить исполнителя устранить неполадки;
  • иные требования, которые напрямую идут в разрез с условиями договора.

Со стороны исполнителя также может поступить претензия. Как правило, среди требований, прописанных в заключении, могут быть следующие:

  • требование об оплате заказчиком оказанных услуг в полной мере, если оплата была совершена частично, и оплата в целом, когда заказчик еще не переводил средства исполнителю;
  • требование о выплате средств за проделанную работу в момент расторжения договора-подряда;
  • просьба к заказчику о том, чтобы тот предоставил возможность откорректировать работу на объекте, то есть просьба о доступе к нему;
  • требование предоставить для ознакомления проектно-сметной документации;
  • для завершения работы исполнитель может потребовать у заказчика предоставление ему необходимого инвентаря и материалов, с которыми он сможет работать, причем в надлежащем качестве.

Каковы способы и сроки написания и представления рекламации по договору подряда

Недостаток незаключенности распоряжения в том, что оно считается фиктивным. Поэтому обязательно проследите, чтобы на циркуляре стояла подпись квалифицированного сотрудника. Перед подписанием акта подряда необходимо, чтобы в его тексте были указаны соответствующие сроки представления рекламации.

Лучше всего выделить под данную информацию отдельный пункт и прописать в нем порядок досудебного разбирательства между сторонами для улаживания возможных конфликтов. Здесь же должны быть указаны срок, в который исполнителю необходимо осуществить признание и сделать работу, и срок, в который заказчик должен ее принять.

В интернете можно скачать готовый бланк (шаблон).

Структура документа должна включать следующие разделы:

  • информация о лицах, заключивших договор (их фамилии и имена, адреса);
  • обязательна строчка со словом «Претензия» после заполнения «шапки» документа;
  • информация о предмете договора, то есть, какую именно работу запрашивает заказчик у исполнителя;
  • детальное описание требований одной стороны к другой, то есть, какой из пунктов договора был нарушен;
  • перечень документации, которая прилагается к договору-подряду;
  • в конце документа ставится дата написания претензии и подпись стороны, которая осталась недовольна исходом данной сделки.

В этом случае необходимо сделать несколько копий данной претензии. Это важно, поскольку в случае, если сторона, которой направлена претензия, ее проигнорирует, у стороны, написавшей претензию, будет на руках документ, подтверждающий, что он пытался уладить конфликт в досудебном виде.

Прилагая претензионное соглашение к судебному иску, пострадавшая сторона имеет практически гарантию на то, что получит положительное решение суда. Если же рекламация передается лично в руки, то генподрядчик, подрядчик строительной компании или иной организации должен поставить дату получения претензии и свою подпись. Оформитель должен получить признание обратной стороны.

А также подрядный документ может быть выслан по почте заказным письмом, на которое будет оформлено уведомление о получении.

Плюс подобной процедуры в том, что деньги не требуются, рекламация подается бесплатно. Жалобный контракт можно подать на консультанта, который продал бракованный товар, на работодателя из-за невыплаты зарплаты, на мастера, за то, что изготовление эксклюзивной вещи осуществлялось недолжным образом.

Это пример того, когда ответчик должен устранить материальный и моральный ущерб. А также лицо вправе подать рекламацию на жильца, если он вовремя не уплатил коммуналку. Если в ближайшее время неуплата не будет устранена, на него могут подать иск о взыскании задолженности.

Еще с помощью рекламации граждане могут устранять бытовые конфликты.

Нюансы при написании претензии

Подобно тому, что для договоров не существует каких-то общих унифицированных форм, так и для жалобы нет четкой формы ее составления. Такое обстоятельство обозначает, что претензия может составляться в произвольном виде.

Однако общие правила все же существуют, так как содержание претензии должно быть составлено по стандартам делопроизводства, а сам текст рекламации должен отвечать всем нормам русского языка, включая грамматику и орфографию.

Обязательные моменты, которые прописываются в претензии:

  • название предприятия или организации, от которой написана претензия;
  • наименование предприятия или организации, в адрес которого рекламация направляется;
  • адреса, по которым располагаются обе стороны, заключившие договор-подряд.

Описательная часть обязательно должна содержать пункт с выдвижением требований, в противном случае рекламация окажется бессмысленной. В случае если к претензии возможно приложить дополнительную документацию, например, переписку заказчика с исполнителем или фотоматериалы некачественно выполненной работы, то следует это сделать.

Подобные материалы могут помочь разрешить конфликтную ситуацию в пользу автора претензии. Прилагать материалы необходимо в документе в виде отдельного пункта с перечнем всей документации. Недействительность документа очень легко проверить, в первую очередь просматривается наличие юридических печатей и подписей.

Просрочка рекламация происходит через 2 года.

Помимо выдвижения требований сторона договора-подряда, являющаяся автором претензии, должна предупредить в тексте документа своего контрагента о том, что в случае невыполнения выдвинутых условий будет подано исковое заявление. На практике подобные предупреждения действуют безотказно, поэтому велика вероятность добиться своего в рамках досудебного разбирательства.

Составление претензии по договору подряда Ссылка на основную публикацию

Источник: https://PravKlient.ru/obrashcheniya/pretenzii/po-dogovoru-podryada.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector